Usnesení Rada města č. 530/2020
Stavba „Stavební úpravy – Strakonice, Velké náměstí “ uplatnění smluvní pokuty ze smlouvy o dílo - PROTOM Strakonice s.r.o.
- Orgán
- Rada města
- Jednání
- Rada města – 14. schůze
- Datum
Text usnesení
I. Nesouhlasí
s mimosoudním řešením sporu vedeným u Okresního soudu ve Strakonicích pod čj. 6 C 282/2016 o zaplacení částky 8.170.801,50 Kč s příslušenstvím spočívající v přijetí návrhu žalované na úhradě smluvní pokuty ve výši 500.000 Kč.
Zobrazit původní dokument (externí odkaz)
Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data