Rada města – 89. schůze, 11. února 2026

Datum

11. 2. 2026

Orgán

Rada města

Počet usnesení

50

Stránka jednání na webu města

Zobrazit na webu města (externí odkaz)

Usnesení

1. č. 4131/2026 – Souhlas se stavbou „Zateplení fasády domu Heydukova č. p. 451 Strakonice“
   Text usnesení

   I. Schvaluje
   realizaci stavby s názvem „Zateplení fasády domu Heydukova č. p. 451 Strakonice“ na pozemku p. č. st. 582 v k. ú. Strakonice, tj. s realizací zateplení domu č. p. 451 v ulici Heydukova, které bude zasahovat do pozemku v majetku města Strakonice p. č. 1309/1, v k. ú. Strakonice. Tento souhlas nenahrazuje souhlas stavebního úřadu ani architekta města.

2. č. 4133/2026 – I/4 Strakonice - Volyňská, stanovisko města Strakonice k ZBV 51 – SO 122 DIO – dopravně inženýrské opatření
   Text usnesení

   I. Schvaluje
   ZBV 51 – SO 122 DIO – dopravně inženýrské opatření (č. změny: SO 122/001) v rámci stavby: „I/4 Strakonice - Volyňská“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023 -00571 ze dne 21.11.2023 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., městem Strakonice a Zhotovitelem stavby společností: EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 Michle, závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČO: 45274924, přičemž předmětem změny stavby ZBV 51 bude následující:
   - zvýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 51 - SO 122 DIO – dopravně inženýrské opatření: Zhotovitel v rámci přípravy na realizaci prací projednal s dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) návrh Dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO). Na základě vydaného správního Rozhodnutí č. j. KUJCK 41569/2025 došlo k povolení návrhu DIO, který je oproti předpokladu PDPS odlišný v:
   - přerozdělení stavebních etap
   - úpravách délek jednotlivých pracovních úseků
   - změnách, či upřesnění jednotlivých objízdných tras.
   Všechny tyto okolnosti měly vliv na změnu soupisu prací daného SO, konkrétně došlo k navýšení množství položek č. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 29 a ke snížení množství položek č. 7, 8, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28. V rámci schváleného DIO dochází zároveň k dodatečným úpravám světelného signalizačního zařízení, resp. k úpravám signálního plánu v křižovatce ulic Tovární a Volyňská, se kterou nebylo původně v rámci PDPS uvažováno. Pro tyto práce byla vytvořena nová položka č. 30 (změny sku piny 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ)): o částku 476.294,50 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných Změn záporných je -332.010,00 Kč bez DPH a cena na vrhovaných Změn kladných je 808.304,50 Kč bez DPH.
   II. Pověřuje
   starostu města podpisem předmětné změny ZBV 51.
   III. Schvaluje
   následné zařazení ZBV 51 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023-00571.

3. č. 4134/2026 – I/4 Strakonice - Volyňská, stanovisko města Strakonice k ZBV 57 – SO 101 Oprava komunikace
   Text usnesení

   I. Schvaluje
   ZBV 57 - SO 101 Oprava komunikace (č. změny: SO 101/006) v rámci stavby: „I/4 Strakonice - Volyňská“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023 -00571 ze dne 21.11.20 23 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., městem Strakonice a Zhotovitelem stavby společností: EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 Michle, závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČO: 45274924, přičemž předmětem změny s tavby ZBV 57 bude následující:
   - zvýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 57 - SO 101 Oprava komunikace.
   Zhotovitel v rámci přípravných prací provedl vytyčení stavby v souladu s Pod-článkem 4.7 OP/ZP. Při porovnání projektové dokumentace s fyzickým stavem terénu byly ve staničení km 0,000–0,100 zjištěny výškové rozdíly, které znemožňují napojení stavby na ulici Tovární bez dodatečného stavebního zásahu (zásah do SO 101 a SO 122). Na základě tohoto zjištění bylo svoláno místní šetření za účasti odpovědného projektanta.
   V rámci jednání bylo dohodnuto dodatečné technické řešení, které zajistí vhodné napojení stavby na stávající komunikaci v ulici Tovární. Projektant následně zpracoval návrh změny technického řešení, který byl předložen zástupcům obou Obj ednatelů a pověřeným zástupcům týmu Správce stavby ke schválení. Návrh technického řešení na SO 101 spočíval v dočasném odstranění obrubníku a rozebrání chodníku, následném provedením nových podkladních vrstev a vrácení obrubníku i dlažby chodníku do původního stavu. Na varovný pás přechodu bude použita reliéfní dlažba a v okolí přechodu bude snížen obrubník. Poškozené obrubníky se nahradí za nové. Důsledkem této změny muselo být upraveno DIO v SO 122 – dochází k řetězení. Položky změny byly zařazeny do Skupiny 3 (v hodnotě 364.043,99 Kč), jelikož se jedná změny nastalé z nepředvídatelných důvodu s výjimkou položek 572212 a 576411.N – tyto položky byly v minulosti zařazeny do Skupiny 5 a tak musejí v souladu se SSP 10 -S-11.6 ponechány ve Skupině 5 (v hodnotě 7 165,00 Kč) (změny skupiny 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ)): o částku 364 043,99 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných Změn záporných je 0,00 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je 364.043,99 Kč bez DPH.
   - zvýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 56 - SO 101 Oprava komunikace Zhotovitel v rámci přípravných prací provedl vytyčení stavby v souladu s Pod-článkem 4.7 OP/ZP. Při porovnání projektové dokumentace s fyzickým stavem terénu byly ve staničení km 0,000–0,100 zjištěny výškové rozdíly, které znemožňují napojení stavby na ulici Tovární bez dodatečného stavebního zásahu (zásah do SO 101 a SO 122). Na základě tohoto zjištění bylo svoláno místní šetření za účasti odpovědného projektanta.
   V rámci jednání bylo dohodnuto dod atečné technické řešení, které zajistí vhodné napojení stavby na stávající komunikaci v ulici Tovární. Projektant následně zpracoval návrh změny technického řešení, který byl předložen zástupcům obou Objednatelů a pověřeným zástupcům týmu Správce stavby ke schválení. Návrh technického řešení na SO 101 spočíval v dočasném odstranění obrubníku a rozebrání chodníku, následném provedením nových podkladních vrstev a vrácení obrubníku i dlažby chodníku do původního stavu. Na varovný pás přechodu bude použita reli éfní dlažba a v okolí přechodu bude snížen obrubník. Poškozené obrubníky se nahradí za nové. Důsledkem

   této změny muselo být upraveno DIO v SO 122 – dochází k řetězení. Položky změny byly zařazeny do Skupiny 3 (v hodnotě 364 043,99 Kč), jelikož se jedná změny nastalé z nepředvídatelných důvodu s výjimkou položek 572212 a 576411.N – tyto položky byly v minulosti zařazeny do Skupiny 5 a tak musejí v souladu se SSP 10 -S-11.6 ponechány ve Skupině 5 (v hodnotě 7 .165,00 Kč) (změny skupiny 5 – Změny de minimis (dle § 222, odst. (4) ZZVZ)): o částku 7 .165,00 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných Změn záporných je 0,00 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je 7.165,00 Kč bez DPH.
   II. Pověřuje
   starostu města podpisem předmětné změny ZBV 57.
   III. Schvaluje
   následné zařazení ZBV 57 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023-00571.

4. č. 4135/2026 – I/4 Strakonice - Volyňská, stanovisko města Strakonice k ZBV 58 – SO 122 DIO – dopravně inženýrské opatření
   Text usnesení

   I. Schvaluje
   ZBV 58 – SO 122 DIO – dopravně inženýrské opatření (č. změny: SO 122/001) v rámci stavby: „I/4 Strakonice - Volyňská“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023 -00571 ze dne 21.11.2023 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., městem Strakonice a Zhotovitelem stavby společností: EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 Michle, závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČO: 45274924, přičemž předmětem změny stavby ZB V 58 bude následující:
   - zvýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 58 - SO 122 DIO – dopravně inženýrské opatření: Zhotovitel v rámci přípravných prací provedl vytyčení stavby v souladu s Pod-článkem 4.7 OP/ZP. Při porovnání projektové dokumentace s fyzickým stavem terénu byly ve staničení km 0,000 –0,100 zjištěny výškové rozdíly, které znemožňují napojení stavby na ulici Tovární bez dodatečného stavebního zásahu (zásah do SO 101 a SO 122). Na základě tohoto zjištění bylo svoláno místní šetření za účasti odpovědného projektanta. V rámci jednání bylo dohodnuto dodatečné technické řešení, které zajistí vhodné napojení stavby na stávající komunikaci v ulici Tovární.
   Projektant následně zpracoval návrh změny technického řešení, který byl předložen zástupcům obou Objednatelů a pověřeným zástupcům týmu Správce stavby ke schválení. Návrh technického řešení na SO 101 spočíval v dočasném odstranění obrubníku a rozebrání chodníku, následném provedením nových podkladních vrstev a vrácení obrubníku i dlažby chodníku do původního stavu. Na varovný pás přechodu bude použita reliéfní dlažba a v okolí přechodu bude snížen obrubník. Poškozené obrubníky se nahradí za nové. Tyto změny vyvolaly změny na SO 122 ve formě zpracování a projednání dodatečného DIO. Součástí bylo i samotné provizorní dopravní značení, které bylo po dobu stavebních prací umístěno na stavbě (změny skupiny 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ)): o částku 85 .669,50 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných Změn záporných je 0,00 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je 85.669,50 Kč bez DPH.
   II. Pověřuje
   starostu města podpisem předmětné změny ZBV 58.

   III. Schvaluje
   následné zařazení ZBV 58 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023-00571.

5. č. 4136/2026 – I/4 Strakonice - Volyňská, stanovisko města Strakonice k ZBV 70 – SO 01.1 Kanalizační přípojky
   Text usnesení

   I. Schvaluje
   ZBV 70 – SO 01.1 Kanalizační přípojky (č. změny: SO 01.1/006) v rámci stavby: „I/4 Strakonice - Volyňská“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023 -00571 ze dne 21.11.2023 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., měst em Strakonice a Zhotovitelem stavby společností: EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 Michle, závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČO: 45274924, přičemž předmětem změny stavby ZBV 70 bude následující:
   - navýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 70 – SO 01.1 Kanalizační přípojky, valorizace Smluvní ceny za období 3. čtvrtletí roku 2025 v souladu s Pod – článkem 13.8 OP/ZP Úpravy v důsledku změn nákladů: o částku 56.330,36 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných Změn záporných je 0,00 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je 56.330,36 Kč bez DPH.
   II. Pověřuje
   starostu města podpisem předmětné změny ZBV 70.
   III. Schvaluje
   následné zařazení ZBV 70 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023-00571.

6. č. 4137/2026 – I/4 Strakonice - Volyňská, stanovisko města Strakonice k ZBV 71 – SO 02.1 Vodovodní přípojky
   Text usnesení

   I. Schvaluje
   ZBV 71 – SO 02.1 Vodovodní přípojky (č. změny: SO 02.1/006) v rámci stavby: „I/4 Strakonice - Volyňská“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023 -00571 ze dne 21.11.2023 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., městem Strakonice a Zhotovitelem stavby společností: EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 Michle, závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČO: 45274924, přičemž předmětem změny stavby ZBV 71 bude následující:
   - navýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 71 – SO 02.1 Vodovodní přípojky, valorizace Smluvní ceny za období 3. čtvrtletí roku 2025 v souladu s Pod – článkem 13.8 OP/ZP Úpravy v důsledku změn nákladů: o částku 21.089,46 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných Změn záporných je 0,00 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je 21.089,46 Kč bez DPH.
   II. Pověřuje
   starostu města podpisem předmětné změny ZBV 71.

   III. Schvaluje
   následné zařazení ZBV 71 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023-00571.

7. č. 4138/2026 – I/4 Strakonice - Volyňská, stanovisko města Strakonice k ZBV 72 – SO 05 Uliční vpusti
   Text usnesení

   I. Schvaluje
   ZBV 72 - SO 05 Uliční vpusti (č. změny: SO 05/005) v rámci stavby: „I/4 Strakonice - Volyňská“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023 -00571 ze dne 21.11.2023 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., městem Strakonice a Zhotovitelem stavby společností: EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 Michle, závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČO: 45274924, přičemž předmětem změny stavby ZBV 72 bude následující:
   - navýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 72 - SO 05 Uliční vpusti, valorizace Smluvní ceny za období 3. čtvrtletí roku 2025 v souladu s Pod – článkem 13.8 OP/ZP Úpravy v důsledku změn nákladů: o částku 59.350,61 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných Změn záporných je 0,00 K č bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je 59.350,61 Kč bez DPH.
   II. Pověřuje
   starostu města podpisem předmětné změny ZBV 72.
   III. Schvaluje
   následné zařazení ZBV 72 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023-00571.

8. č. 4139/2026 – I/4 Strakonice - Volyňská, stanovisko města Strakonice k ZBV 73 – SO 101 Oprava komunikace
   Text usnesení

   I. Schvaluje
   ZBV 73 – SO 101 Oprava komunikace (č. změny: SO 101/011) v rámci stavby: „I/4 Strakonice - Volyňská“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023 -00571 ze dne 21.11.2023 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., městem St rakonice a Zhotovitelem stavby společností: EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 Michle, závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČO: 45274924, přičemž předmětem změny stavby ZBV 73 bude následující:
   - navýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 73 – SO 101 Oprava komunikace, valorizace Smluvní ceny za období 3. čtvrtletí roku 2025 v souladu s Pod – článkem 13.8 OP/ZP Úpravy v důsledku změn nákladů: o částku 1 .042.511,55 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných Změn záporných je 0,00 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je 1.042.511,55 Kč bez DPH.
   II. Pověřuje
   starostu města podpisem předmětné změny ZBV 73.
   III. Schvaluje
   následné zařazení ZBV 73 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023-00571.

9. č. 4140/2026 – I/4 Strakonice - Volyňská, stanovisko města Strakonice k ZBV 74 – SO 102 Rekonstrukce chodníků
   Text usnesení

   I. Schvaluje
   ZBV 74 – SO 102 Rekonstrukce chodníků (č. změny: SO 102/006) v rámci stavby: „I/4 Strakonice - Volyňská“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023 -00571 ze dne 21.11.2023 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., městem Strakonice a Zhotovitelem stavby společností: EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 Michle, závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČO: 45274924, přičemž předmětem změny stavby ZBV 74 bude následující:
   - navýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 74 – SO 102 Rekonstrukce chodníků, valorizace Smluvní ceny za období 3. čtvrtletí roku 2025 v souladu s Pod – článkem 13.8 OP/ZP Úpravy v důsledku změn nákladů: o částku 156 .592,92 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných Změn záporných je 0,00 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je 156.592,92 Kč bez DPH.
   II. Pověřuje
   starostu města podpisem předmětné změny ZBV 74.
   III. Schvaluje
   následné zařazení ZBV 74 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023-00571.

10. č. 4141/2026 – I/4 Strakonice - Volyňská, stanovisko města Strakoni ce k ZBV 75 – SO 122 DIO – dopravně inženýrské opatření
    Text usnesení

    I. Schvaluje
    ZBV 75 – SO 122 DIO – dopravně inženýrské opatření (č. změny: SO 122/003) v rámci stavby: „I/4 Strakonice - Volyňská“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023 -00571 ze dne 21.11.2023 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic s. p., městem Strakonice a Zhotovitelem stavby společností: EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Praha 4 Michle, závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice, IČO: 45274924, přičemž předmětem změny stavby ZBV 75 bude následující:
    - navýšení ceny díla s ohledem na změnu stavby ZBV 75 – SO 122 DIO – dopravně inženýrské opatření, valorizace Smluvní ceny za období 3. čtvrtletí roku 2025 v souladu s Pod – článkem 13.8 OP/ZP Úpravy v důsledku změn nákladů: o částku 21.138,71 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných Změn záporných je 0,00 Kč bez DPH a cena navrhovaných Změn kladných je 21.138,71 Kč bez DPH.
    II. Pověřuje
    starostu města podpisem předmětné změny ZBV 75.
    III. Schvaluje
    následné zařazení ZBV 75 do dodatku předmětné smlouvy o dílo č. smlouvy Objednatele č. 2: 2023-00571.

11. č. 4142/2026 – Veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb. na stavební práce „Oprava lávek na Podskalí ev. č. L2 – přes řeku Otavu a ev. č. L3 – přes rameno řeky Otavy, Strakonice“ – dodatek č.2
    Text usnesení

    I. Schvaluje
    uzavření dodatku č. 2 Oprava lávek na Podskalí ev. č. L2 – přes řeku Otavu a L3 – přes rameno řeky Otavy, Strakonice“ mezi městem Strakonice a zhotovitelem společností Reno Šumava a.s., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, IČ: 60071346, přičemž předmětem tohoto dodatku bude následující:
    - navýšení ceny díla s ohledem na změnu ZL 1a, ZL 1b, tj.:
    Jedná se o následující změny:
    ZL 1a: Práce neobsažené v ZDS, přípočty:
    Specifikace změny a zdůvodnění:
    1. Poplatky (nájem soukromého pozemku XX)
    Pozemek nutný pro přístup techniky zhotovitele na stavbu. Zhotovitel uzavřel nájemní smlouvu s vlastníkem pozemku. Bylo dohodnuto, že objednatel následně uhradí tento nájem zhotoviteli.
    2. Vodorovné konstrukce, mostní konstrukce
    Navýšení pol. 28 – Mostní nosné deskové konstrukce z oceli S 355, nové ocelové prvky pro lávku L3 dle skutečnosti, která byla zjištěna až po odkrytí konstrukcí, úplném očištění a obroušení stávajících konstrukcí.
    3. Přidružená stavební výroba
    Navýšení pol. 53 – Protikorozní oprava ocelové konstrukce nátěrem vícevrstvým p ro lávku L3 dle skutečnosti včetně zinkování, která byla zjištěna až po odkrytí konstrukcí, úplném očištění a obroušení stávajících konstrukcí.
    4. Oprava uložení ložiska
    5. Dovaření koncových příčníků
    6. Oprava příčníků – připojení k dolnímu pásu
    7. Oprava (doplnění svarů) přeplátovaného spoje dolního pásu
    8. Oprava svarů diagonál
    9. Oprava styku horního pásu příhradové konstrukce s dolním pasem
    Body 4. až 9.: Nové položky nutné pro kvalitní opravu lávky L3 dle skutečnosti, která byla zjištěna až po odkrytí konstrukcí, úplném očištění a obroušení stávajících konstrukcí.
    ZL 1b: Práce neprováděné, odpočty:
    Specifikace změny a zdůvodnění:
    1. kácení stromu
    Neprováděna pol. 11 – Kácení stromu, neboť toto kácení proběhlo v předstihu v době vegetačního klidu Technickými službami Strakonice s.r.o. Jedná se tedy o navýšení ceny díla, s ohledem na změnu ZL 1a, ZL 1b, o částku + 555.025,28 Kč, přičemž přípočty z toho činí + 562.554,08 Kč bez DPH a odpočty činí - 7.528,80 Kč bez DPH.
    II. Pověřuje
    starostu města podpisem předmětného dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

12. č. 4143/2026 – Oprava chodníků v ulici Dukelská, Strakonice
    Text usnesení

    I. Schvaluje
    oslovení společnosti EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle, závod České Budějovice, Planá 71, 370 01 České Budějovice, IČ: 45274924, k podání nabídky na provedení: „Oprava chodníků v ulici Dukelská, Strakonice“, a to z důvodu dobrých zkušeností města Strakonice s touto společností, společnost disponuje příslušnou technikou, softwarem, zkušenostmi s obdobnými akcemi a zároveň kapacitami v požadovaném termínu.
    II. Schvaluje
    uzavření předmětné objednávky mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností společnosti EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4 – Michle, závod České Budějovice, Planá 71, 370 01 České Budějovice, IČ:
    45274924, jejímž předmětem bude provedení: „Oprava chodníků v ulici Dukelská, Strakonice“, za celkovou předpokládanou cenu 373.789,71 Kč bez DPH + aktuální sazba DPH. Předpokládaný termín realizace: do 5/2026.
    III. Pověřuje
    vedoucí majetkového odboru podpisem předmětné objednávky.

13. č. 4144/2026 – Veřejná zakázka dle zákona č. 134/2016 Sb. na stavební práce „Stavební úpravy - Modernizace polopodzemních kontejnerů, ul. Pionýrská“
    Text usnesení

    I. Schvaluje
    vyhodnocení výběrového řízení provedeného hodnotící komisí na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy - Modernizace polopodzemních kontejnerů, ul. Pionýrská“.
    II. Schvaluje
    uzavření smlouvy o dílo se společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Komenského 373, 386 01 Strakonice, IČ: 45023522 za celkovou cenu 538.367,54 Kč bez DPH, tj. za celkovou cenu včetně DPH 651.424,72 K č, předpokládaný termín zahájení realizace: do 30.03.2026 a dokončení realizace: do 15.05.2026. Předmětem smlouvy jsou stavební práce „Stavební úpravy - Modernizace polopodzemních kontejnerů, ul. Pionýrská“.
    III. Pověřuje
    starostu města podpisem příslušné smlouvy na stavební práce „Stavební úpravy - Modernizace polopodzemních kontejnerů, ul. Pionýrská“.

14. č. 4145/2026 – Žádost o povolení uzavírky komunikace p. č. 97/4 k. ú. Strakonice U Náhonu z důvodu konání kulturní akce „Vykopání pincka“ Žadatel: Motobobři Strakonice Dražejov 330 Strakonice 386 01
    Text usnesení

    I. Schvaluje
    povolení uzavírky komunikace p. č. 97/4 k. ú. Strakonice ul. Tržní - U Náhonu, z důvodu pořádání akce: „Vykopání pincka“ dne 28.03.2026 od 11:00 – 16:00 hodin. Akci pořádá sdružení Motobobři Strakonice, Dražejov 330, Strakonice 386 01.

    II. Pověřuje
    odbor majetkový k vydání souhlasu na žádosti o uzavírku komunikace p. č. 97/4 v k. ú. Strakonice ul. Tržní - U Náhonu.

15. č. 4147/2026 – Odstoupení od smlouvy o dílo na podlimitní veřejnou zakázku: „Zpevněné plochy pro sportovní účely, přístřešek, terénní úpravy, biatlonová střelnice ve sportovním areálu "Na Sídlišti" Strakonice“
    Text usnesení

    I. Bere na vědomí že městu Strakonice nebyla poskytnuta dotace z Národní sportovní agentury na realizaci díla s názvem „Zpevněné plochy pro sportovní účely, přístřešek, terénní úpravy, biatlonová střelnice ve sportovním areálu "Na Sídlišti" Strakonice“ dle smlouvy o dílo č. 2025-00489 ze dne 08.12.2025.
    II. Rozhodla
    odstoupit od smlouvy o dílo č. 2025 -00489 ze dne 08.12.2025, uzavřené se zhotovitelem EUROVIA CZ a.s.., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 45274924., a to v souladu s článkem 13.3. 6. výše uvedené smlouvy, z důvodu neposkytnutí dotace na realizaci díla s názvem „Zpevněné plochy pro sportovní účely, přístřešek, terénní úpravy, biatlonová střelnice ve sportovním areálu "Na Sídlišti" Strakonice“.
    III. Ukládá
    majetkovému odboru písemně v yhotovit a doručit odstoupení od smlouvy zhotoviteli bez zbytečného odkladu.

16. č. 4148/2026 – ZTV VINICE, STRAKONICE - stanovisko města Strakonice ke změnovým listům ZL04a a ZL04b.
    Text usnesení

    I. Schvaluje
    změnové listy ZL č. 04 v rámci stavby: „ZTV VINICE, STRAKONICE“ realizované na základě uzavřené smlouvy o dílo č. 2025 - 00368 ze dne 08.08.2025 mezi městem Strakonice a Zhotovitelem stavby společností: M-SILNICE a.s., se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ 42196868, přičemž předmětem změnových listů bude následující:
    - navýšení ceny díla s ohledem na následující změnové listy:
    ZL č. 1: Záměna výrobce vodovodních armatur (méněpráce a vícepráce)

    ZL č. 2: Navýšení kubatur základových konstrukcí retenční nádrže (méněpráce a vícepráce) ZL č. 3: Doplnění odbočných tvarovek pro přípojky dešťové kanalizace (vícepráce) ZL č. 4a: Úprava zatřídění zemin v rámci výkopu jámy pro retenční nádrž – skutečnost dle GP (vícepráce) ZL č. 4b: Úprava zatřídění zemin v rámci výkopu jámy pro retenční nádrž – skutečnost dle GP (méněpráce) Celková cena díla bude navýšena na základě změnových listů ZL č. 1 – ZL č. 4 o částku 2.040.379,51 Kč bez DPH, přičemž cena navrhovaných změn záporných činí – 902.164,35 Kč bez DPH a cena nav rhovaných změn kladných činí + 2.942.543,86 Kč bez DPH. Celková cena díla po navýšení činí 26.167.577,07 Kč bez DPH, tj. 31.662.768,25 Kč včetně DPH.
    II. Pověřuje
    starostu města podpisem předmětných změnových listů ZL č. 04a a ZL č. 04b.
    III. Schvaluje
    následné zařazení změnových listů ZL č. 04a a ZL č. 04b do dodatku č. 1 předmětné smlouvy o dílo č. 2025 - 00368 ze dne 08.08.2025.

17. č. 4149/2026 – Veřejná zakázka „Projektová dokumentace - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE UL. BEZDĚKOVSKÁ, STRAKONICE“
    Text usnesení

    I. Rozhodla
    zadat nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Projektová dokumentace STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE UL. BEZDĚKOVSKÁ, STRAKONICE“ v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
    II. Rozhodla, že nabídky budou hodnoceny dle těchto kritérií:
    - 80% cena
    - 15% zkušenosti hlavního projektanta
    III. Schvaluje
    předloženou zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky na služby: „Projektová dokumentace STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE UL. BEZDĚKOVSKÁ, STRAKONICE“.
    IV. Jmenuje
    členy hodnotící komise ve složení:
    1. člen: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta
    2. člen: p. Jaroslav Horejš, místostarosta
    3. člen: Ing. Petr Zdeněk
    4. člen: Ing. Oldřich Švehla
    5. člen: JUDr. Jindřich Kotrch, CORPORIN s.r.o. náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
    1. náhradník: Ing. Rudolf Oberfalcer, místostarosta
    2. náhradník: Mgr. Miroslava Nejdlová
    3. náhradník: Ing. Pavel Pivnička
    4. náhradník: p. Václav Maroušek
    5. náhradník: p. Jaroslav Houska

    V. Ukládá
    vedoucí majetkového odboru (v době její nepřítomnosti zástupci) zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky.
    VI. Pověřuje
    vedoucí majetkového odboru (v době její nepřítomnosti zástupce) podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této veřejné zakázky.

18. č. 4150/2026 – Kontejnerové stání Habeš, ulice Vodárenská
    Text usnesení

    I. Rozhodla
    zaslat výzvu k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Strakonice na realizaci akce: „Kontejnerové stání Habeš, ulice Vodárenská“, za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvě těmto dodavatelům:
    1. PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004, 386 01 Strakonice, IČ: 47239743
    2. SALVETE, spol. s r. o., Písecká 506, 386 01 Strakonice, IČO: 45023786
    3. ZNAKON, a. s., Sousedovice 44, 386 01 Sousedovice, IČ: 26018055
    4. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO:
    48035599
    5. GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o., č. p. 138, 386 01 Řepice, IČO: 28148258
    6. TVInvest s.r.o., Jiráskova 163, 384 22 Vlachovo Březí, IČO: 27607721
    7. STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r. o., Komenského 373, 386 01 Strakonice,
    IČ: 45023522
    8. KDS - stavební s.r.o., Vrcovická 2230/11, 397 01 Písek, IČO: 28084136
    9. PROTOM Strakonice, s.r.o., Písecká 290, 386 01 Strakonice 1, IČO: 43841252
    10. STRABAG a.s., Za Nádražím 1735, 397 01 Písek, IČO: 60838744
    II. Schvaluje
    předloženou výzvu k podání nabídek „Kontejnerové stání Habeš, ulice Vodárenská“.
    III. Schvaluje
    uveřejnění výzvy na www stránkách města Strakonice v souvislosti s možností přihlášení neomezeného počtu uchazečů k podání nabídky na realizaci stavby:
    „Kontejnerové stání Habeš, ulice Vodárenská“.
    IV. Jmenuje
    členy hodnotící komise ve složení:
    1. člen: Mgr. Břetislav Hrdlička
    2. člen: pan Jaroslav Horejš
    3. člen: Ing. Rudolf Oberfalcer
    4. člen: Ing. Pavel Pivnička
    5. člen: Ing. Radka Mrkvičková náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek ve složení:
    1. náhradník: pan Stanislav Mrkvička
    2. náhradník: Václav Maroušek, DiS
    3. náhradník: Ing. Petr Zdeněk
    4. náhradník: Ing. Oldřich Švehla
    5. náhradník: Ing. Jaroslav Brůžek

    V. Ukládá
    vedoucí majetkového odboru (v době její nepřítomnosti zástupci) zajistit plněn í veškerých úkonů při zadání této zakázky.
    VI. Pověřuje
    vedoucí majetkového odboru (v době její nepřítomnosti zástupce) podepisováním veškerých dokumentů souvisejících s administrací této veřejné zakázky.

19. č. 4151/2026 – Uplatnění inflačního koeficientu u nájemného z pronajatých bytových jednotek v majetku města Strakonice
    Text usnesení

    I. Schvaluje
    uplatnění inflace ve výši 2,5% u nájemného pouze za bytové jednotky typu J_St D. Jedná se o 115 bytových jednotek, které vznikly za poskytnutí dotace z prostředků SFRB. Navýšení o míru inflace bude provedeno k 01.07.2026, tak jak je uvedeno ve smlouvách.

20. č. 4152/2026 – Raiffeisenbank a. s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – uplatnění opčního práva ve věci nájemní smlouvy 2016-00393 ze dne 21.09.2016
    Text usnesení

    I. Bere na vědomí prodloužení nájemní smlouvy č. 2016 -00393 uzavřené dne 21. 09.2016 mezi městem Strakonice a spol. Raiffeisenbank a. s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, ve znění dodatku č. 1 ze dne 02.09.2024, jejímž předmětem je pronájem nebytových prostorů v přízemí objektu čp. 141 na Velkém náměstí ve Strakonicích (OD Maják), na poz. p. č. st. 168/1 v k. ú. Strakonice, a to na základě uplatnění opce uvedené v dodatku ke smlouvě č. 1 ze dne 02.09.2024, a sice o 3 roky, tzn. do 30.09.2029 (smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to od 1. října 2016 do 30. září 2026, s právem opce nájemce na prodloužení doby nájmu o dalších maximálně 5 let dle volby nájemce.

21. č. 4153/2026 – Výkon autorského dozoru stavebníka na investiční akci s názvem „Přeložka sběrače Kochana z Prachové v ulici Mlýnská ve Strakonicích“
    Text usnesení

    I. Schvaluje
    oslovení společnosti Sterplan a. s., Pod dráhou 1637/4, 170 00 Praha - Holešovice, IČ:
    26475081, k podání nabídky na výkon technického dozoru stavebníka na akci „Přeložka sběrače Kochana z Prachové v ulici Mlýnská ve Strakonicích“, a to z důvodu autorství projektové dokumentac e na tuto akci. Tato společnost také disponuje příslušnou technikou, softwarem a zkušenostmi s obdobnými akcemi.
    II. Schvaluje
    uzavření předmětné objednávky mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností Sterplan a. s., Pod dráhou 1637/4, 170 00 Praha - Holešovice, IČ: 26475081, jejímž předmětem bude autorský dozor projektanta na akci „Přeložka sběrače Kochana z Prachové v ulici Mlýnská ve Strakonicích“, za celkovou předpokládanou cenu 255.200 Kč bez DPH. K této částce bude připočtena aktuální sazba DPH.

    Při maximální předpokládané účasti na AD 1 x za 2 týdny (celkem 20 AD) bude nabízená cena předmětu prací následující:
    20 AD á 6 hodin x 1.320 Kč/hod. pro 1 osobu (HIP): 158.400 Kč bez DPH 10 AD á 4 hodiny x 1.020 Kč/hod. pro 1 osobu (ČPHZ):40.800 Kč bez DPH Cestovné 20 AD á 224 km x 12,50 Kč/km : 56.000 Kč bez DPH CELKEM: 255.200 Kč bez DPH Cena za výkon autorského dozoru projektanta bude fakturována dle skutečnosti, tj. 14.800 Kč bez DPH za 1 náv štěvu AD + aktuální sazba DPH. Předpokládaná doba výkonu činí 10 měsíců, tj. 20 návštěv hlavního inženýra projektu (HIP) a 10 návštěv dozoru Činnosti prováděné hornickým způsobem (ČPHZ). V případě prodloužení doby realizace bude měsíční částka fakturována v alikvotní části sjednané ceny + aktuální sazba DPH.
    III. Pověřuje
    vedoucí majetkového odboru podpisem předmětné objednávky.

22. č. 4154/2026 – • Individuální dotace – Kanoistický klub Otava Strakonice z. s.
    Text usnesení

    I. Schvaluje
    poskytnutí individuální dotace Kanoistickému klubu Otava Strakonice, z. s., Radomyšlská 522, 386 01 Strakonice, IČO 46668152 ve výši 10.000 Kč na pořízení venkovní sauny.
    II. Schvaluje
    uzavření předmětné veřejnoprávní smlouvy.
    III. Pověřuje
    starostu města podpisem uvedené veřejnoprávní smlouvy.

23. č. 4156/2026 – • Letní prázdninový provoz v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice
    Text usnesení

    I. Schvaluje
    předložený letní prázdninový provoz v měsících červenci a srpnu 2026 v mateřských školách zřizovaných městem Strakonice.

24. č. 4157/2026 – • Nákup licencí OpenText Identity Manager Standard Edition
    Text usnesení

    I. Schvaluje
    uzavření Kupní smlouvy č.j. : RCN-260004 mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice a společností Aricoma Systems a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ0 04308697, jejímž předmětem je nákup OpenText Identity Manager Standard Edition per User za cenu 74 .270 Kč s DPH v prvním roce trvání smlouvy a následné platby za podporu ve výši 13.782 Kč s DPH. Smlouva bude automaticky prodlužována a cena podpory aktualizována dle platných kurzů.
    II. Pověřuje
    starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.

25. č. 4160/2026 – Městské kulturní středisko Strakonice • Žádost o zvážení úpravy formy úhrady nájemného vázaného k Nájemní smlouvě na dobu neurčitou ze dne 11. 04.2025 mezi MěKS Strakonice a panem XX dodatkem č. 1.
    Text usnesení

    I. Souhlasí
    s uzavřením dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na dobu neurčitou ze dne 11. 04.2025 mezi MěKS Strakonice a panem XX takto:
    První splátka ve výši 40 % celkové částky ročního nájemného se sjednává se splatností do 31.05. v daném kalendářním roce.
    Druhá splátka ve výši 60 % celkové částky ročního nájemného se sjednává se splatností do 31.07. v daném kalendářním roce.
    Na obě splátky budou v souladu s Nájemní smlouvou pronajímatelem vystaveny faktury.
    Ostatní body Nájemní smlouvy zůstávají beze změn, navrhovaná změna dodatkem č. 1 se týká výhradně formy úhrady nájemného, nikoli stanovování jeho celkové výše.
    II. Pověřuje
    ředitele MěKS Strakonice pana XX podpisem dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě na dobu neurčitou ze dne 11. 04.2025 mezi MěKS Strakoni ce a panem XX.

26. č. 4161/2026 – • Dotace – Prevent 99 z.ú. – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež PREVENT (CROSS)
    Text usnesení

    I. Doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice na sociální službu v zařízení CROSS Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prevent ve výši 450.000 Kč, v předloženém znění.
    II. Doporučuje ZM pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice na sociální službu v zařízení CROSS Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prevent ve výši 450.000 Kč.

27. č. 4162/2026 – • Dotace – Prevent 99 z.ú. – Služby pro rodiny s dětmi Prevent
    Text usnesení

    I. Doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 450.000 Kč, v předloženém znění.
    II. Doporučuje ZM pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ve výši 450.000 Kč.

28. č. 4163/2026 – • Dotace - Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s.
    Text usnesení

    I. Doporučuje ZM schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně -profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří 83 na sociální službu odborné sociální poradenství ve výši 300.000 Kč, v předloženém znění.
    II. Doporučuje ZM pověřit starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně -profesní oblast a osobnostní rozvoj, o.p.s., Záboří 83 Preventu 99 z.ú., Heydukova 349, Strakonice na sociální službu odborné sociální poradenství ve výši 300.000 Kč.

29. č. 4164/2026 – • Dotace – Kotva při strakonické nemocnici, z.s.- cílová skupina - osoby s Alzheimerovou a jinými typy demencí
    Text usnesení

    I. Schvaluje
    uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem

    - osoby s Alzheimerovou a jinými typy demencí ve výši 150.000 Kč, v předloženém znění.
    II. Pověřuje
    starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Kotvě při strakonické nemocnici, z.s., Radomyšlská 336, Strakonice na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem - osoby s Alzheimerovou a jinými typy demencí ve výši 150.000 Kč.

30. č. 4165/2026 – • Dotace – Foris Gratia – Kotva, s.r.o. , cílová skupina - sociálně vyloučení
    Text usnesení

    I. Schvaluje
    uzavření Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Foris Gratia – Kotva, s.r.o., Vlkovice 51, 384 86 Vacov na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem - osoby sociálně vyloučené ve výši 150.000 Kč, v předloženém znění.
    II. Pověřuje
    starostu podpisem uvedené Smlouvy o poskytnutí individuální dotace Foris Gratia – Kotva, s.r.o., Vlkovice 51, 384 86 Vacov na zajištění provozu Domova se zvláštním režimem – osoby sociálně vyloučené ve výši 150.000 Kč.

31. č. 4166/2026 – • Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace „Novostavba šaten TJ Dražejov“
    Text usnesení

    I. Schvaluje
    uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEKO/1061/25 na realizaci projektu „Novostavba šaten TJ Dražejov““ mezi městem Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Jihočeským krajem, U zimního stadionu 1952/2,370 76 České Budějovice, předmětem dodatku je prodloužení termínu užití dotačních prostředků do 28.02.2026.
    II. Pověřuje
    starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné smlouvy.

32. č. 4167/2026 – • Zápis z jednání pracovní skupiny pro energetiku ze dne 26.01.2026
    Text usnesení

    I. Bere na vědomí Zápis z jednání pracovní skupiny pro energetiku ze dne 26.01.2026.

33. č. 4168/2026 – • Dohoda o poskytnutí dotace v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023-2027 na projekt „Oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého, XX, Strakonice“
    Text usnesení

    I. Schvaluje
    uzavření Dohody o poskytnutí dotace na projekt rozvoje venkova v rámci Strategického plánu společné zemědělské politiky na období 2023 -2027 „Oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého, XX, Strakonice“ mezi městem Strakonice, IČO:
    251 810, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice a Státním zemědělským intervenčním fondem, IČO: 48133981, Ve Smečkách 801/33,110 00 Praha, ve výši 160.000 Kč.
    II. Pověřuje
    starostu města Mgr. Břetislava Hrdličku podpisem předmětné dohody.

34. č. 4169/2026 – • Dodatky č. 1/2026 za jednotlivá střediska ke smlouvě o sběru, odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu č. 05 -027 mezi městem Strakonice a Technickými službami Strakonice s.r.o.
    Text usnesení

    I. Bere na vědomí navýšení cen za sběr, odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu pro rok 2026 pro kancelářské budovy MěÚ Strakonice, Městské policie Strakonice, Sb or dobrovolných hasičů o 2.676 Kč vč. DPH.
    II. Schvaluje
    uzavření dodatků č. 1/2026 ke smlouvě o sběru, odvozu a likvidaci směsného komunálního odpadu č. 05-207 u středisek č. 1500, č. 1698 a č. 1771 mezi městem Strakonice a Technickými službami Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice, IČ: 25156888, jejichž předmětem je navýšení ceny za sběr, odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu pro kancelářské budovy MěÚ Strakonice, Městskou policii Strakonice a Sbo ry dobrovolných hasičů o 2.676 Kč vč DPH, tj. celková roční cena za svoz odpadu pro rok 2026 činí 77.392 Kč.
    II. Pověřuje
    starostu města podpisem uvedených dodatků.

35. č. 4170/2026 – • Objednávky za měsíc leden 2026
    Text usnesení

    I. Bere na vědomí přehled objednávek odboru vnitřních věcí za leden 2026.

36. č. 4171/2026 – • Veřejná zakázka malého rozsahu na výběr dodavatele „Údržba fotbalových hřišť ve Strakonicích v roce 2026“
    Text usnesení

    I. Souhlasí
    se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele na „Údržbu fotbalových hřišť ve Strakonicích v roce 2026“ – fotbalové hřiště Na Křemelce - pozemek na parc. č. 1224/5 (plocha mechanizace 7 696 m2), fotbalové hřiště u Lidlu - pozemek na parc. č. 1248/1 (plocha mechanizace 3 901 m2) a fotbalové hřiště Na Sídlišti - pozemek na parc. č. 441/1 (plocha mechanizace 7 488 m2) vše v k.ú. Strakonice.
    II. Souhlasí
    s předloženou výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele „Údržba fotbalových hřišť ve Strakonicích v roce 2026“.
    III. Souhlasí
    s odesláním výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele „Údržba fotbalových hřišť ve Strakonicích v roce 2026“ těmto firmám:
    1. LUKO - trávníky s.r.o., Květinová 321, 330 02 Dýšina
    2. EUROGREEN CZ s.r.o., Náměstí Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
    3. pm trávníky s.r.o., Senecká 33, 330 08 Zruč-Senec
    IV. Souhlasí
    se složením hodnotící komise:
    členové hodnotící komise:
    1. Ing. Petr Prskavec
    2. Tomáš Jelínek
    3. Bc. Jitka Krýzová
    4. Alice Henzlová
    5. Jaroslav Horejš náhradníci členů hodnotící komise:
    1. Ing. Pavla Koubková
    2. XX
    3. Lukáš Linhart
    4. XX
    5. Ing. Rudolf Oberfalcer
    V. Ukládá
    řediteli příspěvkové organizace zajistit plnění veškerých úkonů při zadání této veřejné zakázky.

37. č. 4172/2026 – • Zajištění branné soutěže v rámci projektu Příprava občanů k obraně státu
    Text usnesení

    I. Schvaluje
    uzavření Darovací smlouvy poskyt nutí finančního daru ve výši 20. 000 Kč na zajištění oblastního kola branné soutěže v rámci projektu Příprava občanů k obraně státu

    subjektu Základní škole a Mateřská škole Čestice, okres Strakonice, IČ: 70940185 se sídlem Čestice 148, 386 19 Čestice.
    II. Pověřuje
    starostu města Strakonice podpisem předmětné smlouvy.

38. č. 4177/2026 – • Soudní řízení o přezkoumání přiměřenosti protiplnění - Teplárna Strakonice, a.s.
    Text usnesení

    I. Rozhodla, o tom, aby právní zástupce města Strakonice byl pověřen tím, aby:
    a. nepodával odvolání proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci č.j. 38 Cm 176/2024-491;
    b. a bezprostředně po právní moci rozsudku uvedeného v písmeni a. výše připravil a podal návrh na přijetí jemu uložené částky do zvláštní úschovy soudu za účelem splnění povinností stanovených rozsudkem.

Běžné body

procedura (1)

• č. 4128/2026 – schůzi Rady města Strakonice zahájil starosta Mgr. Břetislav Hrdlička ve 14:30 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Strakonice. S ohledem na přítomnost 7 členů RM konstatoval usnášeníschopnost.

věcná břemena a sítě v pozemcích (3)

• č. 4129/2026 – Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v souvislosti s projektovou přípravou stavby: „Strakonice -rekonstrukce TS POS, kVN/NN“ Žadatel: EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, 602 00 Brno Strakonice
• č. 4130/2026 – Žádost o uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v souvislosti se stavbou: „Strakonice - 2xOM, ul. Na Výsluní 49-50“ Žadatel: EG. D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
• č. 4146/2026 – Smlouva o připojení k distribuční soustavě EG.D: ,,Změna -přepis zákazníka OM Požární zbrojnice ul. Poděbradova 772 Strakonice“.

objednávky (4)

• č. 4132/2026 – Přehled objednávek majetkového odboru za leden 2026
• č. 4158/2026 – • Objednávky odboru školství za leden 2026
• č. 4173/2026 – • Objednávky OŽP za měsíc leden 2026
• č. 4174/2026 – • Objednávky městské policie za leden 2026

platy, odměny a personální věci (1)

• č. 4155/2026 – • Odměna ředitele ZŠ Dukelská

rozpočtová opatření (1)

• č. 4159/2026 – • Rozpočtová opatření č. 1 – 4

dary škol a organizací (1)

• č. 4175/2026 – Městský ústav sociálních služeb Strakonice • Přijetí daru

byty (1)

• č. 4176/2026 – • Přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Dokumenty

• Dodatečné podklady (89rm110226d.zip) (74 kB) – Stáhnout (externí odkaz)
• Podklady k jednání (89rm110226.zip) (247 kB) – Stáhnout (externí odkaz)
• Usnesení (zápis) (89rm110226.pdf) – na stránce jednání města (1,6 MB) – Stáhnout (externí odkaz)

Data pocházejí z veřejných zdrojů města a státu. Provozovatel a zpracování dat: TuxWorks s.r.o. · Podmínky užití a opravy · Ochrana osobních údajů · Prohlášení o přístupnosti · Otevřená data